首 页
公告公示
消息提示
市场主体
信用档案
文件下载
解押证查询
您现在所在位置：
首页
>
公告公示
>
>
交易信息详情
合同公示
一、合同名称：
山东省建设工程施工合同远遥西区老旧小区改造工程施工
二、招标项目编号：
E3710002322005071001
三、标段编号：
E3710002322005071001004
四、招标人名称：
威海市环翠区孙家疃街道办事处
五、中标人名称：
威海盛华建设集团有限公司
六、招标人代码：
91371000661368179G
七、合同金额：
6907544.170000
八、币种单位：
元
九、合同签署时间：
2024/5/31 9:30:00
十、违约责任：
发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：工期相应顺延。16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。
十一、解决争议办法：
向威海环翠区人民法院起诉。
十二、合同附件下载：
合同附件下载